Региональное
Законодательство
Иркутская область

Приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 28.02.2014 N 37-мп "Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области"

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 февраля 2014 г. № 37-мп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ, ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 520-пп "Об утверждении Положения о порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, а также случаях и условиях их применения", руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, приказываю:

1. Утвердить типовую форму контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить типовую форму контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить типовую форму контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

4. Утвердить типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

5. Типовые формы контрактов, типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, предусмотренные пунктами 1 - 4, используются при создании и ведении библиотеки типовых контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра
А.Н.АЛЕХИНА





Приложение № 1
к приказу
министерства по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области
от 28 февраля 2014 года
№ 37-мп


ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ № ____
НА _____________________________________

г. Иркутск "____" ____________ 20___ г.

______________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в
интересах Иркутской области в соответствии с Положением о _________________
(уставом), утвержденным ___________________, в лице ______________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
_____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей -
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия,
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, именуемый в
дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и
каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки, приглашением принять участие в определении
Поставщика, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение
участника закупки не предусмотрены) с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и
Иркутской области, на основании результатов определения поставщика
Иркутской области _________ путем проведения __________________, протокол N
_______ от _____ г., заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _________________________,
количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации
(Приложение 1 к Контракту) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять
Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской
области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих
порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству
такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта и приложениями к
нему.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и
безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами,
утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться
соответствующими документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у
которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства (данный абзац включается в случае,
если иное не предусмотрено документацией о закупке).
1.4. Качество, маркировка, упаковка Товара должны соответствовать
требованиям нормативно-технической документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать
техническим характеристикам, указанным в Приложении 3 к Контракту.
1.6. Страной происхождения поставляемого Товара является _____________.
Документы, подтверждающие страну происхождения:
- ____________________________________________________ (указывается по
усмотрению Заказчика).
1.7. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные
с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги):
1.7.1. _______________________________________________________ (монтаж,
пуско-наладочные работы и др.) в срок до ____________________ (указывается
по усмотрению Заказчика).

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Контракта (в случаях, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 "Об установлении
случаев, в которых при заключении Контракта в документации о закупке
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта",
указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и
максимальное значение цены Контракта, установленные Заказчиком в
документации о закупке).
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _____________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____% (___ процентов), ______ (___) рублей (далее -
цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения,
подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать
и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: _____________________________________________.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной
комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами,
транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику,
предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на
Товар, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи, связанные с исполнением Контракта.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества
поставляемого Товара и иных условий Контракта (указывается в случае, если
данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по
предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество
поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на
десять процентов. При этом изменение Цены Контракта осуществляется
пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов Цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы
Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы
Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количество поставляемого
Товара должна определяться как частное от деления первоначальной Цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара
(указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в
документации о закупке).
2.7. Заказчик производит выплату аванса Поставщику на банковский счет,
указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в п. 2.1
Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со дня
выставления Поставщиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения
сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных
обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса
считается исполненным с момента списания денежных средств в размере,
указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в
Контракте (заказчик вправе установить указанные условия).
2.8. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата при единовременной поставке Товара:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с
Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта (за
вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.7
Контракта (данное положение включается в пункт 2.8 в случае, если в пункте
2.7 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет
Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет
средств ______________ на основании надлежаще оформленного и подписанного
обеими Сторонами Контракта, Акта приема-передачи товара, составленного по
прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение ______ (__________)
банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены
Контракта.
Вариант II. Оплата при поставке Товара партиями по графику (по
заявкам):
Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара
в соответствии с Контрактом путем перечисления соответствующей суммы (за
вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.7
Контракта (данное положение включается в пункт 2.8 в случае, если в пункте
2.7 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет
Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет
средств _________________ на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта приема-передачи товара,
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение
______ (_____) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на
оплату фактически поставленной партии Товара.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13
Контракта.

Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по
адресу: __________________________________________________________________.
3.2. Не позднее чем за ____ (___) рабочих дней до дня доставки Товара,
Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время
доставки Товара.
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или
с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды
погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами
или за свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать
Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат
соответствия (или декларацию о соответствии, или иной документ,
подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации), товарную/товарно-транспортную
накладную и Акт приема-передачи товара, оформленный по прилагаемой форме
(Приложение 2 к Контракту), счет, счет-фактуру.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе
отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.
3.5. В Контракте указывается один из вариантов срока поставки товара:
Вариант I. При единовременной поставке Товара:
Срок поставки Товара: ________________________________________________.
Вариант II. При поставке Товара партиями по заявкам:
Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве,
указанном в заявках Заказчика. Период поставки: с момента заключения
Контракта до _____________________________________________________________.
Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в
Товаре.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ________ (_______)
календарных дней с момента передачи ему заявки.
Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону
________), так и в письменной (нарочным, по электронной почте ____________,
по факсу ______________).
Вариант III. При поставке Товара по графику:
Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком
поставки товаров (Приложение 4 к Контракту).
Если Контракт заключается на срок более чем 3 года и Цена Контракта
составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, Контракт должен
включать в себя график исполнения контракта.
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется
акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и
времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о
фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке
поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени
просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер
ответственности, предусмотренных Контрактом.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не
противоречащей условиям Контракта.
4.2. Приемка Товара по качеству производится согласно Инструкции о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не
противоречащей условиям Контракта.
4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара,
сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида
Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной
(товарно-транспортной) накладной и (или) Акта приема-передачи товаров
(Приложение 2 к Контракту).
4.4. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем
недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе
представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее
качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в
одностороннем порядке.
4.5. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре
(упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).
При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления
направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости
замены или допоставки Товара в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае
выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих
его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение
содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки
Товара в течение ________ (________) календарных дней с момента письменного
уведомления о них Заказчиком.
4.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан
доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение
____________ (__________) календарных дней с момента письменного
уведомления о них Заказчиком.
4.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в
течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.
4.9. Для проверки соответствия качества поставленного Товара
требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик
проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
4.10. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком
после подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и
(или) Акта приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту), счета,
счета-фактуры при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и
качеству поставленного Товара.
4.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и
бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.
4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также
право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент
передачи Товара согласно пункту 4.3 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом
оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта и
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных
Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае
обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия
Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
5.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу
для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом,
в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках,
обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после
обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего
качества в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении
поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта,
рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки
товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости
корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается
Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением
к Контракту.
5.2.5. Не позднее _____ (_______) рабочих дней с момента возникновения
права требования от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) направить
Поставщику претензионное письмо с требованием уплаты в течение ____________
(_______) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение ____
(_______) рабочих дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа,
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или
частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо
неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с
требованием уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение __________ (________) рабочих дней с даты фактического
исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию
неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, а именно потребовать уплаты неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в
случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного
срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об уплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной
Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта
приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту) по Контракту на
основании представленных Поставщиком документов, указанных в пункте 4.3
Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в
соответствии с Контрактом.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия
Заказчика (указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в
соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы,
указанные в п. 4.3 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том
числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам,
техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской
Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по
запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения
указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше
требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока
годности), за свой счет.
5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на
качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в
установленный Контрактом срок и сообщить об этом Заказчику в течение _____
дней после приостановления поставки Товара.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях,
установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о
невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем
количестве, в предусмотренные Контрактом сроки.
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредоставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика
будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая
цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта
(указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта при
осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
5.4.10. Заключить договор страхования товара на сумму _______ с _______
(указываются требования, предъявляемые к соответствующей страховой
организации).
Договор страхования товара должен включать следующие обязательные
условия ____ _____________ (данное условие указывается по усмотрению
Заказчика).
5.4.11. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (указывается в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).
5.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид
Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Контрактом,
должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и
нормативных документов.
6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами
по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.
В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I.
6.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не
менее _____% (____________ процентов).
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по
назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного
нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар
ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества,
осуществляются за счет Поставщика.
Вариант II.
6.3. На Товар установлена гарантия производителя - _________________
(___________) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика - __________ (__________)
месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии
производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой
счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования
Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.3.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет
обязуется осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части
Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным
материалом, некачественным производством или монтажом и не является
результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного
обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала
Заказчика или третьих лиц.
6.3.3. В течение гарантийного срока в случае возникновения
неисправностей в работе поставляемого Товара представитель Поставщика
должен прибыть в течение ______ дней с момента поступления заявки от
представителя Заказчика по месту его нахождения для устранения возникших
неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения
недостатков на месте Поставщик (его представитель) должен за счет
собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения
необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения
доставить Товар Заказчику.
Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать ___ дней. В
случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику
предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в
отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам,
зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения
соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет
замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или
отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок
гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали
товара, но не менее 12 месяцев и не менее срока, указанного в пункте 6.3
Контракта.
6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара
ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
(Пункты 6.3.1 - 6.3.6 указываются при выборе варианта 2.)

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы в размере _____________________ руб. начисляются за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом
(размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом").
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере ___________ руб. начисляется за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом (размер пени
определяется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"),
но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Поставщиком).
Штрафы в размере ___________ руб. начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (размер
штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом").
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит уплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от
исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или
вследствие непреодолимой силы.
7.7. За непредоставление информации, указанной в подпункте 5.4.9, с
Поставщика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем в соответствии
с Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства (указывается, если начальная
(максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн.
(сто миллионов) рублей).
7.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Поставщик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (указывается в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения
исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за
исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества,
соблюдения сроков поставки Товара, уплата неустойки (штрафа, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение
ущерба.
В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение,
обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать
сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии (указывается в случае, если данное
условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки,
документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
Контракта на ______________(не менее, чем на один месяц).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (_______
процентов), что составляет __________ (_______) рублей.
(В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт,
предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37
Закона о Контрактной системе.)
8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по
Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить
Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же
условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не
соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение
исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта,
признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением
ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта применяется Поставщиком) ____________________________.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит
Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при
изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации
Поставщика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и
иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при
заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в
соответствии с положениями частей 7, 8 статьи 70 Закона о Контрактной
системе.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном
объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон
производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного
Поставщиком Товара.
9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Поставщика.
9.9. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной
системе.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.11. Поставщик обязан вернуть заказчику на указанный им банковский
счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения
Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским
законодательством Российской Федерации (указывается, если было установлено
условие о выплате аванса).

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных
и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и
управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после
заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным
Товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
поставки Товара и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых условий о количестве, сроках и стоимости Товара, которое с
момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо
расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в
порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде
Иркутской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения
Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в
электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о
Контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности
Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров";
- приложение 2 "Форма Акта приемки-передачи товара";
- приложение 3 "Техническая характеристика поставляемого товара";
- приложение 4 "График поставки".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Поставщик:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- почтовый: - почтовый:
Телефон ________, факс ______ Телефон ________, факс ______
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с __________ Получатель: л/с _____________
ОГРН _____________________ ОГРН ________________________
ИНН ______________________ ИНН _________________________
КПП ______________________ КПП _________________________
БИК ______________________ БИК _________________________
р/с ______________________ р/с _________________________
М.П. М.П.





Приложение 1
к Контракту
№ __ от "___" ____ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара
Страна происхождения
Ед. изм.
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб., (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
























Итого








Наименование сопутствующей Услуги
Ед. изм.
Цена за ед в руб. (с учетом НДС)
НДС в руб.
Количество
Сумма в руб. (с учетом НДС)
Сумма НДС в руб.
1
2
3
4
5
6
7








Заказчик: Поставщик:
____________________ _________________________
"___"___ ______ 20__ г. "_____"___ ______ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение 2
к Контракту
№ ___ от "____" ______ 20__ г.

ФОРМА
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск "___" _________ 20___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № __ от "____" __________ 20__ г.
(далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и
оказанию сопутствующих услуг), а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует
(не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены
"___" ___________ 20___ г., фактически выполнены "____" __________ 20___ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Сумма, подлежащая уплате Поставщику в соответствии с условиями
Контракта, - __________________ (___________) руб.
6. В соответствии с п. ______ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ____________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая уплате поставщику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет _______________________ (___________) руб.

Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
__________________________ ________________________
М.П. М.П.





Приложение 3
к Контракту
№ ___ от "____" ______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

п/п
Наименование товара
Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации
Гарантийный срок
Срок службы товара
Срок годности
Остаточный срок годности на момент поставки
1
2
3
4
5
6
7






















Заказчик: Поставщик:
________________________ _______________________
"____" _________ 20__ г. "____" ________ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение 4
к Контракту
№ ___ от "____" _________ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
Срок исполнения поставки
Примечание
1
2
3
4
5
6



















Заказчик: Поставщик:
____________________ _________________________
"____" _________ 20__ г. "_____" _________ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение № 2
к приказу
министерства по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области
от 28 февраля 2014 года
№ 37-мп

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ № __________
НА _________________________________

г. Иркутск "____" ____________ 20___ г.

______________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в
интересах Иркутской области в соответствии с Положением о ______ (уставом),
утвержденным ______________, в лице ________________, действующего на
основании _________ ___________, с одной стороны, и ___________________
(для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей -
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия,
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в
дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и
каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении
Подрядчика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением
участника закупки) (данное условие не указывается в случаях, когда
извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в
определении Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное
предложение участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -
Закон о Контрактной системе), на основании результатов определения
подрядчика путем проведения_________ протокол № _______ от _____ г.,
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
________ (далее - Работы) в объеме, установленном в Сметной документации
(Приложение 1 к Контракту) (далее - Сметная документация), а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
1.2. Место выполнения Работ: _________________________________________.
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных
правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ,
устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с
условиями Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Контракта (в случаях, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 "Об установлении
случаев, в которых при заключении Контракта в документации о закупке
указываются формула цены и максимальное значение цены Контракта",
указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и
максимальное значение цены Контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке).
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ________ (______)
копеек, без НДС
НДС не предусмотрен на основании _____________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее -
цена Контракта).
(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения,
подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать
и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: _____________________________________________.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
Контракта.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой
Работы и иных условий Контракта (указывается в случае, если данное условие
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по
предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работы
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом
объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом
изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному
объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но
не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом объема Работы стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы (указывается в
случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о
закупке).
2.7. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику на банковский счет,
указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в пункте
2.1 Контракта, в сумме ___ в течение ______ (______) банковских дней со дня
выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения
сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов бюджетных
обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению аванса
считается исполненным с момента списания денежных средств в размере,
указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в
Контракте (указывается по усмотрению Заказчика).
2.8. В контракте указывается один из вариантов оплаты:
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с
Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта (за
вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.7
Контракта (данное положение включается в пункт 2.8 в случае, если в пункте
2.7 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет
Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 13 Контракта, за счет средств
_____________________________________ на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта сдачи-приемки работ,
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение
____________ (_______) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета
на оплату Цены Контракта.
Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком в
соответствии с Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом
аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пункте 2.7 Контракта
(данное положение включается в пункте 2.8 в случае, если в пункте 2.7
Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет
Подрядчика, реквизит которого указаны в ст. 13 Контракта, за счет средств
_________________________ на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта сдачи-приемки работ,
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение
______ (______) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на
оплату Цены Контракта.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13
Контракта.

Статья 3. Срок выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:
__________________________________________________________________________.
3.1. Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в
Графике выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту) (указывается в случае
выполнения Работ по этапам). Если Контракт заключается на срок более чем 3
года и Цена Контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей,
Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и
сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Срок выполнения Работ может быть продлен в случае,
предусмотренном пунктом 10.3 Контракта.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1. Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия
их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится
Заказчиком по окончании срока выполнения Работ (либо поэтапно в
соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту)).
4.2. После завершения выполнения Работ (отдельных этапов),
предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о
факте выполнения Работ (отдельных этапов).
4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения
Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик
представляет Заказчику комплект отчетной документации: ___________________,
предусмотренной Сметной документацией, и Акт сдачи-приемки Работ
(Приложение 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее _______ (_______) дней после получения от Подрядчика
документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает
результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на
предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для проверки представленных Подрядчиком результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной
организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении
разъяснений в отношении результатов выполненных Работ или мотивированного
отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех)
рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в
отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте,
содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от
Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации,
отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком
Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах
для принятия Заказчиком выполненных Работ.
4.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего
выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а
также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления
разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные
Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ
(Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Подрядчику в
порядке, предусмотренном в пункте 4.6 Контракта.
4.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ
(Приложение 2 к Контракту) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на
оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных
Работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии со Сметной документацией и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками
выполнения Работ.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях,
предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том
числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта
или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку,
указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.8. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия
Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку результатов выполненных Работ и провести
экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных
Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям
Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках,
обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после
обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные
Работы в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта,
рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения
Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости
корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением
к Контракту.
5.2.5. Не позднее _______ (_______) рабочих дней с момента
возникновения права требования от Подрядчика уплаты неустойки (штрафа,
пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение ____
(_____) рабочих дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа,
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или
частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо
неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с
требованием уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение ____ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения
обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки
(штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, а именно: потребовать уплаты неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае
неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока
направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об уплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной
Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком
отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3
Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии
с пунктом 2.9 Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других
лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию)
Работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или
объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и
их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой
Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном
Контрактом (указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в
соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия
Заказчика (указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие выполняемых Работ требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на
годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать
невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об
этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления
выполнения Работ.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях,
установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о
невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в
предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика
будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших
договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых
составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация
предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента
заключения им договора с субподрядчиком (указывается, если начальная
(максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн.
(сто миллионов) рублей).
5.4.10. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (указывается в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).
5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с
требованиями, указанными в подпункте 5.4.3 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет
________ (______) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
Работ (Приложение 2 к Контракту).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или
дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных
недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования
результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного
срока.
6.5. В случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом
Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения
Контракта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы в размере _____________________ руб. начисляются за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом
(размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом").
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере ______________ руб. начисляется за каждый день просрочки
исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом (размер пени
определяется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", но
не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
Штрафы в размере _________________ руб. начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (размер
штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом").
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит уплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от
исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или
вследствие непреодолимой силы.
7.7. За непредоставление информации, указанной в подпункте 5.4.9 с
Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в
соответствии с Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за
каждый день просрочки исполнения такого обязательства (указывается, если
начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает
100 млн. (сто миллионов) рублей.
7.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (указывается в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения
исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за
исполнение таких обязательств, как оказание Работ надлежащего качества,
соблюдения сроков выполнения Работ (отдельных этапов), уплата неустойки
(штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Контракта, возмещение ущерба.
В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение
исполнения Контракта к такому участнику не применяется.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать
сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии (указывается в случае, если данное
условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки,
документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
Контракта на _______________________________ (не менее, чем на один месяц).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______
процентов), что составляет ______________ (_______________________) рублей.
(В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт,
предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37
Закона о Контрактной системе.)
8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по
Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить
Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же
условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не
соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение
исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6
Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и
является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с
возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта применяется Подрядчиком), - _________________________.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит
Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при
изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации
Подрядчика или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и
иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при
заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в
соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о Контрактной
системе.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном
объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон
производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных
Подрядчиком Работ.
9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.
9.9. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной
системе.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом
стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик обязан вернуть Заказчику на указанный им банковский
счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения
Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским
законодательством Российской Федерации (указывается, если было установлено
условие о выплате аванса).

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),
действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые
возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть
и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым
Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть
Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться
более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в
порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде Иркутской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения
Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в
электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о
Контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности
Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 "Сметная документация";
- приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки работ";
- приложение 3 "График выполнения работ".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Подрядчик:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- почтовый: - почтовый:
Телефон ________, факс ______ Телефон ________, факс ______
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с __________ Получатель: л/с _____________
ОГРН _____________________ ОГРН ________________________
ИНН ______________________ ИНН _________________________
КПП ______________________ КПП _________________________
БИК ______________________ БИК _________________________
р/с ______________________ р/с _________________________
М.П. М.П.





Приложение 1
к Контракту
№ ____ от "__" ______ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п
Наименование работ
Описание (характеристика) (работ)
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















Заказчик: Подрядчик:
_____________________ _________________________
"___" __________ 20__ г. "_____" _________ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение 2
к Контракту
№ ___ от "____" _________ 20__ г.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Иркутск "____" ____________ 20___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________
______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № _____________ от "___" _______ 20__ г.
(далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по оказанию работ, а
именно: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта: _____________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть оказаны "___"
________ 20___ г., фактически оказаны "___" ________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику в соответствии с
условиями Контракта, - ________________________ (____________________) руб.
6. В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: __________ (__________) руб.
7. Итоговая сумма, подлежащая уплате подрядчику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет ____________________ (__________________) руб.

Сдал: Принял:
Подрядчик Заказчик
_______________________ ________________________
М.П. М.П.





Приложение 3
к Контракту
№ ___ от "__"________ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п
Наименование работ
Кол-во (объем)
Срок выполнения работ
Примечание
















Заказчик: Подрядчик:
_______________________ _________________________
"___" _________ 20__ г. "_____" _________ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение № 3
к приказу
министерства по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области
от 28 февраля 2014 года
№ 37-мп


ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ № __________
НА _________________________________

г. Иркутск "____" ____________ 20___ г.

______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах Иркутской области
в соответствии с Положением о _____________________ (уставом), утвержденным
___________________, в лице ____________________, действующего на основании
____________________, с одной стороны, и _____________________________ (для
юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая
форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ____________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в
отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении
Исполнителя), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением
участника закупки (данное условие не указывается в случаях, когда извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении
Подрядчика, документация о закупке, заявка, окончательное предложение
участника закупки не предусмотрены), с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о Контрактной
системе), на основании результатов определения исполнителя путем
проведения _________ протокол № _______ от _____ г., заключили настоящий
Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
________ (далее - Услуги) в объеме, установленном в Спецификации
(Приложение 1 к Контракту) (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
1.2. Место оказания Услуг: ___________________________________________.
1.3. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных
правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг,
устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с
условиями Контракта.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения Контракта (в случаях, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 "Об установлении
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта",
указываются ориентировочное значение цены Контракта либо формула цены и
максимальное значение цены Контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке).
2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _____________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее -
цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения,
подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю, Заказчик обязан удержать
и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: _____________________________________________.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные
расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
Контракта.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема Услуги, качества оказываемой
Услуги и иных условий Контракта (указывается в случае, если данное условие
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по
предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Услуги
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом
объем оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом
изменение Цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному
объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но
не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом объема Услуги стороны Контракта обязаны
уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы Услуги (указывается в
случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о
закупке).
2.7. Заказчик производит выплату аванса Исполнителю на банковский
счет, указанный в Контракте, в размере ___ от Цены Контракта, указанной в
пункте 2.1 Контракта, в сумме ___ в течение ____ (__) банковских дней со
дня выставления Исполнителем счета на перечисление аванса, но не ранее
включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и доведения лимитов
бюджетных обязательств до Заказчика. Обязательство Заказчика по внесению
аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере,
указанном в настоящем пункте, с банковского счета Заказчика, указанного в
Контракте (указывается по усмотрению Заказчика).
2.8. В Контракте указывается один из вариантов оплаты.
Вариант I. Оплата единовременным платежом:
Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с
Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта
(за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.7
Контракта (данное положение включается в пункт 2.8 в случае, если в
пункте 2.7 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на
банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье
которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств
__________________________ на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта сдачи-приемки услуг,
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение
___ (___) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату
Цены Контракта.
Вариант II. Оплата по этапам:
Заказчик оплачивает отдельный этап Услуг, оказанных Исполнителем в
соответствии с Контрактом, путем перечисления Цены Контракта (за вычетом
аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.7 Контракта
(данное положение включается в пункт 2.8 в случае, если в пункте 2.7
Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком) на банковский счет
Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет
средств _________________________ на основании надлежаще оформленного и
подписанного обеими Сторонами Контракта, Акта сдачи-приемки услуг,
составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в течение
___ (___) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату
Цены Контракта.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем
Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13
Контракта.

Статья 3. Срок оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме:
__________________________________________________________________________.
3.1. Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в
Графике оказания услуг (Приложение 3 к Контракту) (указывается в случае
оказания услуг по этапам). Если Контракт заключается на срок более чем 3
года и Цена Контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей,
Контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать Услуги (отдельные этапы) и
сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
3.3. Срок оказания услуг может быть продлен в случае, предусмотренном
пунктом 10.3 Контракта.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг

4.1. Приемка оказанных Услуг (отдельных этапов) в части соответствия
их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится
Заказчиком по окончании срока оказания Услуг (либо поэтапно в соответствии
с Графиком оказания услуг (Приложение 3 к Контракту)).
4.2. После завершения оказания Услуг (отдельных этапов),
предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о
факте оказания Услуг (отдельных этапов).
4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения
Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Исполнитель
представляет Заказчику комплект отчетной документации: _________________,
предусмотренный Спецификацией, и Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к
Контракту), подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее ___ (___) дней после получения от Исполнителя
документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает
результаты, осуществляет приемку Услуг (отдельных этапов) на предмет
соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
Контрактов, заключенных между заказчиком и экспертом, экспертной
организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении
разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг или мотивированного
отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3
(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения
в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте,
содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от
Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации,
отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем
Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах
для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
4.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего
выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении
Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а
также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления
разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные
Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг
(Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Исполнителю в
порядке, предусмотренном в пункте 4.6 Контракта.
4.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг
(Приложение 2 к Контракту), и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на
оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных
Услуг.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии со Спецификацией и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания
Услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях,
предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том
числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта
или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку,
указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.8. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия
Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку оказанных Услуг и провести экспертизу для
проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после
обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные
Услуги в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении
оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть
вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг. Решение о
продолжении оказания Услуг при необходимости корректировки сроков и
отдельных этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и Исполнителем
совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее ___ (___) рабочих дней с момента возникновения права
требования от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием уплаты в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями Контракта.
5.2.6. При неуплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение
___ (___) рабочих дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа,
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или
частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо
неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с
требованием уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение ___ (___) рабочих дней с даты фактического исполнения
обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки
(штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, а именно: потребовать уплаты неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае
неуплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока
направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об уплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной
Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки Услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем
отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3
Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с
пунктом 2.9 Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других
лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию)
Услуг, предусмотренных в Спецификации. При этом Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены
Контракта и/или объемов Услуг по настоящему Контракту. Перечень Услуг,
оказанных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной
документации, представляемой Заказчику по результатам оказания Услуг в
порядке, установленном настоящим Контрактом (указывается по усмотрению
Заказчика).
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в
соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия
Заказчика (указывается по усмотрению Заказчика).
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить
Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке результатов оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой
счет.
5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих
от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на
годность или прочность результатов оказываемых Услуг или создать
невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об
этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления
оказания Услуг.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях,
установленных Законом о Контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о
невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные
Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя
будет считаться адрес, указанный ***
5.4.9. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках,
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая
цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.
Указанная информация предоставляется Заказчику исполнителем в течение 10
(десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем,
субподрядчиком (указывается, если начальная (максимальная) цена Контракта
при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
5.4.10. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (указывается в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).
5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с
требованиями, указанными в подпункте 5.4.3 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту
оказываемые Услуги составляет _____ (___) месяца с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или
дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных
недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения дефектов.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования
результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного
срока.
6.5. В случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом
Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Контракта,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения
Контракта.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы в размере ___________ руб. начисляются за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом
(размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом").
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере ___________ руб. начисляется за каждый день просрочки
исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом (размер пени
определяется в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", но
не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем).
Штрафы в размере ___________ руб. начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом
(размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом").
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит уплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от
исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или
вследствие непреодолимой силы.
7.7. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9 с
Исполнителя взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем в соответствии
с Законом о Контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства (указывается, если начальная
(максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн.
(сто миллионов) рублей).
7.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (указывается в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе).

Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения
исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе за
исполнение таких обязательств, как оказание Услуг надлежащего качества,
соблюдения сроков оказания Услуг (отдельных этапов), уплата неустойки
(штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Контракта, возмещение ущерба.
В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение
исполнения Контракта к такому участнику не применяется.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем.
8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать
сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии (указывается в случае, если данное
условие предусмотрено Заказчиком в извещении об осуществлении закупки,
документацией о закупке).
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
Контракта на _______________________________ (не менее, чем на один месяц).
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% (______
процентов), что составляет ___________________ (__________________) рублей.
(В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена
на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт,
предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37
Закона о Контрактной системе.)
8.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по
Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить
Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же
условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Исполнителем предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не
соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение
исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта,
признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением
ущерба в полном объеме.
8.8. Срок возврата заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения
исполнения Контракта применяется Исполнителем) ___________________________.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит
Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при
изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации
Исполнителя или Заказчика.
8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и
иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при
заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в
соответствии с положениями частей 7, 8 статьи 70 Закона о Контрактной
системе.
9.2. Контракт действует до ____________________, но в любом случае до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном
объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон
производится сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных
Исполнителем Услуг.
9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.
9.9. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной
системе.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом
стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.11. Исполнитель обязан вернуть заказчику на указанный им банковский
счет аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента расторжения Контракта. Момент расторжения
Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским
законодательством Российской Федерации (указывается, если было установлено
условие о выплате аванса).

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных
и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных
внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и
управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после
заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным
Услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть
Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1, будут длиться
более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения
убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в
порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения,
предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и
недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде Иркутской области.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой
получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата
получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения
или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отпр.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения
Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в
электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о
Контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности
Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 "Спецификация";
- приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки услуг";
- приложение 3 "График оказания услуг".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:
Адреса: Адреса:
- юридический: - юридический:
- почтовый: - почтовый:
Телефон ________, факс ______ Телефон ________, факс ______
Электронный адрес: Электронный адрес:
Получатель: л/с __________ Получатель: л/с _____________
ОГРН _____________________ ОГРН ________________________
ИНН ______________________ ИНН _________________________
КПП ______________________ КПП _________________________
БИК ______________________ БИК _________________________
р/с ______________________ р/с _________________________
М.П. М.П.





Приложение 1
к Контракту
N____ от "____" ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Наименование работ
Описание (характеристика) (Услуг)
Единица измерения
Количество
Стоимость, руб.
единицы измерения
всего






















Заказчик: Исполнитель:
_______________________ _________________________
"___" _________ 20__ г. "_____" _________ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение 2
к Контракту
№ ___ от "____" _________ 20__ г.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г. Иркутск "____" ____________ 20___ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № ___________ от "___" _______ 20__ г.
(далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию Услуг,
а именно: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта: _____________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3. Вышеуказанные Услуги согласно Контракту должны быть оказаны
"___" ________ 20___ г., фактически оказаны "___" ________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю в соответствии с условиями
Контракта, - _____________________________________________________________.
6. В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит ___________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая уплате исполнителю с учетом удержания
штрафных санкций, составляет _____________________________________________.
8. Результаты выполненных оказанных Услуг по Контракту:

Сдал: Принял:
Исполнитель Заказчик
_______________________ ________________________
М.П. М.П.





Приложение 3
к Контракту
№ ___ от "__"________ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ п/п
Наименование Услуг
Кол-во (объем)
Срок оказания Услуг
Примечание
















Заказчик: Исполнитель:
_______________________ _________________________
"___" _________ 20__ г. "_____" _________ 20__ г.
М.П. М.П.





Приложение № 4
к приказу
министерства по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области
от 28 февраля 2014 года
№ 37-мп

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие типовые условия контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - Типовые условия) разработаны в целях определения основных условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - контракт), которые используются заказчиками при подготовке проекта контракта и его заключении.
2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы:
1) "Наименование сторон и основания заключения контракта";
2) "Предмет контракта";
3) "Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг";
4) "Срок, место и порядок поставки товара" ("Срок выполнения работ (оказания услуг)");
5) "Порядок и сроки осуществления приемки товара, работ, услуг";
6) "Права и обязанности сторон";
7) "Гарантии";
8) "Ответственность сторон";
9) "Обеспечение исполнения контракта";
10) "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта";
11) "Обстоятельства непреодолимой силы";
12) "Порядок урегулирования споров";
13) "Прочие условия";
14) "Адреса, реквизиты и подписи сторон".
2.1. В разделе контракта "Наименование сторон и основания заключения контракта" (преамбула) указываются: для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН); для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество; фамилия, имя, отчество представителя, уполномоченного на подписание контракта от каждой из сторон, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя.
В преамбуле также указывается, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки (за исключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о Контрактной системе) извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение участника закупки не предусмотрены) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона о Контрактной системе, на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения _________ протокол № _______ от _____ г.
2.2. В разделе контракта "Предмет контракта" указываются наименование объекта закупки - определенного вида товара, работ, услуг и основные требования, предъявляемые к ним, место выполнения работ (оказания услуг).
2.3. В разделе контракта "Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги" указываются:
1) общая стоимость поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;
2) порядок, сроки оплаты товара, работ, услуг;
3) цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке;
4) в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта;
5) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта.
2.4. В разделе контракта "Срок, место и порядок поставки товара" указываются:
1) срок исполнения обязательств;
2) место исполнения обязательств;
3) если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
В разделе контракта "Срок оказания услуг (выполнения работ)" указываются:
1) срок исполнения обязательств;
2) если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем 100 млн. (сто миллионов) рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.
2.5. Раздел контракта "Порядок и сроки осуществления приемки товара, работ, услуг" должен содержать условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
2.6. В разделе контракта "Права и обязанности сторон" предусматриваются:
1) права заказчика:
а) требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
б) требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
в) запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
г) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
д) отказаться от приемки товара, работ, услуг в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;
е) отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если подрядчик (исполнитель) не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы, оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным;
ж) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе;
з) изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе;
2) обязанности заказчика:
а) обеспечить своевременную приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, и проведение экспертизы для проверки поставленных товаров, результатов выполненных работ (оказанных услуг) в части соответствия условиям контракта;
б) сообщать в письменной форме поставщику (подрядчику, исполнителю) о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;
в) своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с контрактом;
г) направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием уплатить штрафные санкции при наличии оснований;
д) направить в суд исковое заявление с требованием уплаты поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) при наличии оснований;
е) обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения обязательств по контракту;
3) права поставщика (исполнителя, подрядчика):
а) требовать от заказчика подписания документов об исполнении контракта;
б) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств;
в) получать от заказчика содействие при поставке товара, выполнении работ оказании услуг в рамках контракта;
г) досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия заказчика;
д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе;
е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом;
4) обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика):
а) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта;
б) предоставить по письменному запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
в) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения;
г) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
д) за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке товаров, работ, услуг, а также выявленных в течение гарантийного срока;
е) предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе;
5) в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в данном разделе контракта должна быть указана обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение (10) десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком;
6) в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе, в контракт также должно быть включено условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.7. В разделе контракта "Гарантии" указывается информация о качестве товара, работы, услуги, о гарантийном сроке (сроке годности), о наличии у поставщика (исполнителя, подрядчика) необходимых прав, разрешений, лицензий, допусков и (или) иных установленных законодательством Российской Федерации документов.
2.8. В разделе контракта "Ответственность сторон" устанавливается:
1) ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней);
2) ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае непредоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации, указанной в части 23 статьи 34 Закона о Контрактной системе, обязанность предоставления которой предусмотрена в разделе контракта "Права и обязанности сторон" согласно подпункту 5 пункта 2.6 Типовых условий, в данном разделе контракта должна предусматриваться ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление такой информации в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона о Контрактной системе.
При установлении условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе, в контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.9. В разделе контракта "Обеспечение исполнения контракта" указываются следующие обязательные условия:
1) размер обеспечения исполнения контракта;
2) условия безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3) условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
4) все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет поставщик (исполнитель, подрядчик).
В случае, если в соответствии с Законом о Контрактной системе заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в данном разделе указывается: "Обеспечение исполнения контракта не установлено".
2.10. В раздел контракта "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта" включаются обязательные условия:
1) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе;
2) контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта;
3) расторжение контракта по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении;
4) стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
5) обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) односторонний отказ стороны от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
2.11. В разделе контракта "Обстоятельства непреодолимой силы" указываются обстоятельства непреодолимой силы, при действии которых стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, порядок изменения условий контракта, расторжения контракта при указанных обстоятельствах.
2.12. В разделе контракта "Порядок урегулирования споров" указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров, включается следующее обязательное условие: все споры по контракту рассматриваются в Арбитражном суде Иркутской области.
2.13. В разделе контракта "Прочие условия" указываются:
1) условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области;
2) порядок направления сторонами контракта друг другу уведомлений, связанных с исполнением контракта;
3) форма контракта, количество экземпляров;
4) порядок и последствия перемены сторон по контракту;
5) иные необходимые условия;
6) наименования приложений, являющихся неотъемлемыми частями контракта.
2.14. В разделе контракта "Адреса, реквизиты и подписи сторон" указываются почтовые и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН (ОГРНИП).
3. В контрактах на выполнение ремонтных работ (за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе когда необходимо выполнение проектных работ), помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием;
2) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, устанавливается не менее одного года.
4. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе когда необходимо предварительное выполнение проектных работ, помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием;
2) осуществление охраны и страхования объекта строительства;
3) обязанность подрядчика передать заказчику всю необходимую исполнительную документацию при сдаче объекта строительства (этапа строительства) заказчику, а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации;
4) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недостатки работ, устанавливается не менее пяти лет.
5. В контрактах на выполнение проектных и изыскательских работ помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) требования к проведению государственной экспертизы проекта и необходимых согласований;
2) порядок, условия, сроки устранения недостатков (исправления ошибок, недоработок) в проектной документации, в том числе после приемки работ;
3) гарантийный срок, в течение которого заказчиком могут быть предъявлены претензии по качеству, устанавливается не менее десяти лет;
4) должна быть предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, в том числе понесенные при стадии строительства.
6. В контрактах на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются разделы (пункты), регламентирующие:
1) требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара в эксплуатацию, если это предусмотрено технической документацией на товар;
2) требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
7. В контрактах на приобретение объектов недвижимости помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:
1) для идентификации предмета контракта указываются сведения, позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по контракту (местонахождение недвижимости, площадь здания или помещения), иные характеристики, свойства недвижимости, определенные в соответствии с технической документацией);
2) обязательства по предоставлению заказчику правоустанавливающих документов на объект недвижимости;
3) порядок приемки объекта недвижимости;
4) к контракту в обязательном порядке должен быть приложен акт приема-передачи, подтверждающий приемку заказчиком объекта недвижимости.
8. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, должны быть предусмотрены требования, указанные в пункте 7 Типовых условий, а также предусматриваются следующие условия:
1) срок аренды;
2) при заключении контракта сроком более одного года, - порядок уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права аренды, а также определение стороны контракта, ответственной за государственную регистрацию права аренды.
9. В случае необходимости в контракты могут быть включены иные условия, не противоречащие Закону о контрактной системе, иным нормативным правовым актам Российской Федерации.


------------------------------------------------------------------